Налог с договора подряда на пошив меховых изделий

Договор об оказании услуг по пошиву меховых изделий – Договор оказания услуг, работ

Налог с договора подряда на пошив меховых изделий

г._________________                                                   “____”___________20__г.

Индивидуальный предприниматель _____________________, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серия __ № _____________ от «__»________20__г., именуемый в дальнейшим Исполнитель и _____________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшим Заказчик заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1  Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ по пошиву меховых изделий из натурального меха, полученного от Заказчика.

Исполнитель обязуется также сдать результат готовых  изделий – головные уборы из меха (далее – меховые изделия) в соответствии с заявкой, принятой от Заказчика, а Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить результат работ в соответствии с поданной заявкой и товарными накладными, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2 Исполнитель при выполнении работы использует собственные материалы, а именно: подкладочная ткань, нитки, пуговицы, другая фурнитура, необходимая для изготовления мехового изделия.

1.3 Модель, ассортимент, количество изделий, изготавливаемых ИсполнителемЗаказчику по настоящему договору  Заказчик определяет самостоятельно и указывает в заявке.

1.4 Право собственности на меховые изделия и риск случайной гибели товара переходит к Заказчику в момент сдачи товара грузоперевозчику или Заказчику (Уполномоченному представителю Заказчика) Исполнителем.

2. Обязанность сторон

2.1    Исполнитель обязуется:

2.1.1 Уточнить и согласовать после получения заявки от Заказчика  ассортимент, объёмы,  сроки поставки  заказа,  цены на товар, способ  доставки.

2.1.2  Поставить товар  по цене,  количеству, ассортименту, согласно принятой  заявки.

2.1.3 Экономно расходовать материалы и вернуть излишки меха Заказчику из расчёта расходности на ед. продукции и произведенного количества меховых изделий  

2.1.4  Организовать  поставку товара  Заказчику  за свой счет.

2.2     Исполнитель имеет право:

2.2.1  Задерживать отправку товара до его полной оплаты Заказчиком.

2.3     Заказчик обязуется:

2.3.1 Предоставить заявку Исполнителю с указаниям всех параметров заказа.

2.3.2 Осуществить приемку и оприходавание поставляемых товаров по количеству, качеству  и  ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

2.4    Заказчик имеет право:

2.4.1 В случаи не соответствия принятой от Исполнителя продукции сделанному заказу требовать доукомплектовать или заменить товар в течении 5 дней с момента получения груза.  

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1 Цена за единицу мехового изделия устанавливается из расчета стоимости собственных материалов, затраченных Исполнителем на изготовление мехового изделия и стоимости работы.

3.2 В рамках настоящего договора Заказчик осуществляет предварительную оплату товара в размере 20% от  общей стоимости товара в соответствии с заказом.

3.3 Оставшуюся сумму в размере 80% Заказчик оплачивает Исполнителю в течении 3 дней после извещения Исполнителем Заказчика о готовности осуществить отправку  товара.

3.4 Исполнитель осуществляет передачу товара грузоперевозчику в течении 3 дней  с момента получения всей суммы за поставляемый товар.

3.5 Заказчик осуществляет оплату товара путём зачисления денежных средств на расчётный счёт  или внесением наличных денежных средств в кассу Исполнителя.

3.6 При безналичном расчёте Заказчик обязуется выслать факсимильной связью  копию платежного поручения о произведенном платеже с отметкой банка о списании  суммы денежных средств с расчетного счета за партию товара.

4. Маркировка и упаковка товара

4.1 Товар должен быть упакован, тара должна соответствовать ГОСТам.

4.2 Исполнитель обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждения или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

5. Условия и порядок Доставки

5.1 Поставка товара по настоящему договору осуществляться путем передачи товара грузоперевозчику указанному в заявке  или самому Заказчику (уполномоченному представителю Заказчика).

5.2 Товар отгружается со склада силами и средствами Исполнителя в количестве, качестве и ассортименте в соответствии с заявкой.

5.3 Моментом исполнения обязанности Исполнителя по передачи товара  Заказчику

считается дата сдачи товара грузоперевозчику или Заказчику, (уполномоченному представителю Заказчика) указанная в транспортной накладной.

6. Ответственность сторон

6.1 За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующем законодательством.

6.2 В случае просрочки исполнения одной из сторон обязательства, предусмотренного договорам, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договорам, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договорам срока  исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной третей  действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие неопределенной силы или по вине другой стороны.

6.3 Исполнитель и Заказчик ни полностью, ни частично не вправе передать (уступить третьему лицу) свои обязательства по настоящему договору.

7. Форс-Мажор

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательства по настоящему договору, если это неисполнения явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные документы РФ.

8. Разрешение споров

8.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами  по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с участием всех сторон по договору.

8.2 Стороны устанавливают, что все возможные разногласия по договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 5 рабочих дней с момента их возникновения.

8.3 В случаи невозможности урегулирования споры разрешаются в Арбитражном суде _____________________.

9. Изменения и дополнения к настоящему договору

9.1 Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены по взаимному согласию всех участников договора с обязательным составлением дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

9.2 Стороны обязаны информировать друг друга в случае изменения юридического адреса и реквизитов в  5-и дневный срок. Сторона, которая не была своевременно уведомлена и причинила другой стороне ущерб по этой причине ответственности не несет.

10. Срок действия договора

10.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует

до ____________________

11. Прочие условия

11.1 Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда на основаниях, предусмотренных  гражданским законодательством РФ.

12. Реквизиты сторон

          Исполнитель                                                         Заказчик

_______________/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________/                         _______________/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________/

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D1%83_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9/

Договор пошива мехового изделия

Налог с договора подряда на пошив меховых изделий
г. __________________ “___”________ ___ г. ___________________________________________________________, именуем___ (наименование или Ф.И.О.) в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _______________________________________, (должность, Ф.И.О.

) действующ__ на основании _______________________________________________, с (устава, положения, доверенности или паспорта) одной стороны, и _______________________, паспорт: серия _____ N _________, (Ф.И.О.

) выданный ______________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществить по заданию Заказчика пошив мехового изделия, сдать готовое меховое изделие Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется Исполнителем из собственных материалов (мех, подкладочная ткань, фурнитура), собственными силами и средствами.

1.3. Задание Заказчика содержится в Приложении N __ к настоящему Договору и включает в себя эскиз мехового изделия, разработанного _______________ (Заказчиком/Исполнителем), а также требования Заказчика к используемому материалу (меху), подкладочной ткани, фурнитуры.

1.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему Договору состоит из:

– стоимости материала Исполнителя (мех, подкладочная ткань и др. необходимая фурнитура) в размере _____ (________) руб., включая НДС ____ (_______) руб.;

– стоимости изготовления мехового изделия в размере _____ (________) руб., включая НДС _____ (_______) руб.

2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость материала, указанного в п. 2.1, и аванс в размере ___% от стоимости изготовления изделия в течение _____ дней после получения оригинала счета Исполнителя. Окончательный расчет производится в течение ______ после подписания Сторонами акта выполненных работ (Приложение N ____ к настоящему Договору).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику для ознакомления:

– Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 г. N 1025);

– адрес и телефон подразделения по защите прав потребителей органа местного самоуправления, если такое подразделение имеется;

– образцы договоров (квитанций) о выполнении работ;

– образцы (модели) изготавливаемых изделий, альбомы и журналы с моделями изделий и т.п.;

– перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг (выполнении работ) в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

3.2. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ по настоящему Договору не позднее ___________ с момента ___________ (варианты: утверждения Заказчиком эскиза мехового изделия/получения от Заказчика эскиза мехового изделия) и завершить пошив мехового изделия к “___”________ ___ г. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о завершении работ.

3.3. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

3.4. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.5. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, в связи с чем цена работы повысится на ______% от цены, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, Исполнитель обязан предупредить об этом Заказчика в срок ______________.

Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от настоящего Договора. В этом случае Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты фактически выполненной части работы.

Исполнитель, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. 2.1 настоящего Договора цены работы, обязан выполнить Договор по цене, определенной в настоящем Договоре подряда.

3.7. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ или если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, Заказчик по своему выбору вправе:

– назначить Исполнителю новый срок;

– поручить выполнение работы третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных документально подтвержденных расходов;

– потребовать уменьшения цены за выполнение работы;

– расторгнуть настоящий Договор.

Размер неустойки (пеней) рассчитывается исходя из цены выполнения работы.

4. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ

4.1. Заказчик обязан не позднее _________ с момента получения от Исполнителя уведомления о выполнении работы осмотреть и принять меховое изделие по акту выполненных работ (Приложение N __ к настоящему Договору), а при обнаружении недостатков – немедленно заявить об этом Исполнителю и согласовать сроки для их устранения.

4.2. В случае обнаружения недостатков мехового изделия Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

– безвозмездного устранения недостатков выполненной работы;

– соответствующего уменьшения цены выполненной работы;

– безвозмездного изготовления другого мехового изделия из материала такого же качества. При этом Заказчик обязан возвратить ранее переданное ему Исполнителем меховое изделие;

– возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной выполненной работы своими силами или третьим лицом.

Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать полного возмещения убытков, если в согласованные Сторонами сроки недостатки выполненной работы Исполнителем не устранены. Заказчик также вправе расторгнуть Договор, если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы или иные существенные отступления от условий Договора.

Под существенными недостатками выполненной работы Стороны договорились понимать следующее: ______________________.

4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы существенные отступления от настоящего Договора или недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в срок ___________ с момента их обнаружения.

4.4. В случае неявки Заказчика за получением мехового изделия Исполнитель вправе, письменно предупредив Заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Исполнителю платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Гарантийный срок на меховое изделие устанавливается Исполнителем в ______________.

5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5.4. Приложения к настоящему Договору:

5.4.1. Задание Заказчика (эскиз мехового изделия) (Приложение N __).

5.4.2. Акт выполненных работ по пошиву мехового изделия (Приложение N __).

5.5. Адреса Сторон и их банковские реквизиты:

Заказчик: _________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Исполнитель: ______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Исполнитель: ____________________ ______________________ М.П.

Источник: http://xn--80aafg4awbfege9o.xn--p1ai/obrazecy/09/dogovor_poshiva_mehovogo_izdelija.html

Налог с договора подряда на пошив меховых изделий

Налог с договора подряда на пошив меховых изделий

ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить определенную работу по заказу другой стороны (заказчика), а тот обязуется принять и оплатить результат.

Если у ИП есть патент на ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, а также ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий, то продавать результаты своей работы он может без других разрешительных документов.

Как подчеркивают чиновники, приобретать патент по предпринимательской деятельности, предусмотренной п. 45 ст. 346.43 НК РФ (розничная торговля через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв.м.) или п. 46 ст. 346.

43 НК РФ (розничная торговля через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети), ему точно не нужно.

Договор об оказании услуг по пошиву меховых изделий

Одна условная единица настоящего пункта признается равной стоимости в рублевом эквиваленте, определяемом в соответствии с курсом Центрального банка РФ на день оплаты.2.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость материала, указанного в п.

2.1, и аванс в размере % от суммы, установленной в п. 2.1, за изготовление изделия в течение дней после подписания настоящего договора.
В случае невыполнения Подрядчиком условий п. 1.1 настоящего договора Подрядчик возвращает Заказчику стоимость оплаченного материала, а также уплаченный Заказчиком аванс, а также выплачивает неустойку в размере % от общей стоимости оплаченного заказа.3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН3.1.

Псн при пошиве меховых и кожаных изделий

Внимание Подрядчик:- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.3.2.

Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.3.3.

Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.3.4.

Важно Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим — в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.

Договор пошива мехового изделия (исполнитель — индивидуальный предприниматель)

ДОГОВОР No. бытового подрядаг. » » г. ,(наименование предприятия, выполняющего работу)именуем в дальнейшем «Подрядчик», в лице ,(должность, ф.и.о.)действующего на основании ,(Устава, положения)с одной стороны, и , паспорт: серия ,No.

, выданный ,именуем в дальнейшем » Заказчик», с другой стороны, заключилинастоящий договор о нижеследующем:1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1.

По настоящему договору Подрядчик обязуется осуществить по заданию Заказчика пошив шубы, сдать результат работы — шубу — Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.1.2.

Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора.Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п.
2.1 настоящего договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.3.5.

Заказчик вправе:- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;- отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре, становится явно невозможным.4.

ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ4.1.

Работа выполняется Подрядчиком из его материалов (норковые шкурки в необходимом для этого количестве, подкладочная ткань и другая фурнитура, необходимая для изготовления шубы), его силами и средствами.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.1.3.
Срок действия настоящего договора:- начальный срок .

Действие настоящего договора прекращается при условии выполнения Подрядчиком и Заказчиком всех условий настоящего договора.2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ2.1.

Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору составляет:- ( ) условных единиц — оплата за материал Подрядчика (норковые шкурки, подкладочная ткань и др.

Налоги и взносы» интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите бесплатный доступ на 3 дня!Получить доступ Так, ПСН применяется в отношении предпринимательской деятельности по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий (подп. 1 п. 2 ст. 346.43

НК РФ). При этом применение ПСН в отношении данного вида деятельности не ставится в зависимость от того, является ли заказчик по договору на оказание данных услуг юридическим или физическим лицом.

К примеру, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст.
В соответствии с п. 1 ст. 346.

43 НК РФ патентная система налогообложения устанавливается Кодексом, вводится в действие в соответствии с Кодексом законами субъектов Российской Федерации и применяется на территориях указанных субъектов Российской Федерации. Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых индивидуальными предпринимателями применяется ПСН, установлен п. 2 ст. 346.43 НК РФ.

Согласно подп. 1 п. 2 ст. 346.43 НК РФ ПСН применятся в отношении предпринимательской деятельности по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий.

Применение ПСН в отношении указанной предпринимательской деятельности Кодексом не ставится в зависимость от того, является ли заказчик по договору на оказание данных услуг юридическим или физическим лицом. В соответствии с п. 1 ст.

Минфин России разъяснил, что при наличии у ИП патента на оказание услуг по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий, он вправе осуществлять реализацию изделий в рамках указанного вида деятельности без приобретения патента на розничную торговлю.

Причем шить такие изделия ИП может как из собственного материала, так и из материала заказчика (письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 7 марта 2017 г. № 03-11-12/12930). Напомним, что в НК РФ установлен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН (п. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса).

В каких случаях налоговый орган может отказать в получении патента, узнайте из материала «Переход на ПСН. Заявление на получение патента» в «Энциклопедии решений.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (шубу) по акту сдачи — приемки, а при обнаружении недостатков — немедленно заявить об этом Подрядчику.4.2.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ5.1.

При наличии у индивидуального предпринимателя патента на оказание услуг по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий такой индивидуальный предприниматель вправе осуществлять реализацию изделий в рамках указанного вида деятельности без приобретения патента по предпринимательской деятельности, предусмотренной п. 45 и 46 ст. 346.43 НК РФ.

Важная информация для индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи.

Чиновники разъяснили, нужно ли покупать второй патент – на их продажу.

Министерство финансов выпустило письмо, в котором разъяснило вопрос о применении патентной системы налогообложения индивидуальным предпринимателем, осуществляющим ремонт или пошив вещей и сумок.

Чиновники напоминают, что такой вид деятельности можно осуществлять на ПСН только в тех регионах, законами которых это предусмотрено.

Федеральное законодательство позволяет включить этот вид деятельности в список разрешенных для ИП на ПСН (пп.1 п.2 ст.

346.43 НК РФ). Причем, заказчиками такого предпринимателя могут быть как физические, так и юридические лица. В Налоговом кодексе РФ нет ограничений на этот счет. Исходя из норм п.1 ст.

Источник: http://jurzpp.ru/nalog-s-dogovora-podryada-na-poshiv-mehovyh-izdelij-2/

Договор подряда на пошив одежды

Заказчик вправе:- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;- отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре, становится явно невозможным.4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ4.1.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (шубу) по акту сдачи — приемки, а при обнаружении недостатков — немедленно заявить об этом Подрядчику.4.2.

Учитывая изложенное, если услуги по пошиву штор оказываются с использованием материала подрядчика, суммы оплаты, получаемые налогоплательщиком от клиентов за такие материалы, следует учитывать в составе расчетов, осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по пошиву штор.

При наличии у налогоплательщика патента на оказание услуг в виде ремонта и пошива швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонта, пошива и вязания трикотажных изделий, патент на розничную торговлю налогоплательщику, осуществляющему пошив штор из ранее приобретенных материалов, приобретать не следует.


Пунктом 2 статьи 346.43 Кодекса такой вид предпринимательской деятельности как изготовление карнизов прямо не предусмотрен.

В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ. 3.2.8.

В случаях когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.
3.2.9.

Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. В этом случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. 3.2.10. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика. 3.3.

Важно Цена подлежащей выполнению работы по настоящему Договору состоит из: — стоимости материала Подрядчика (мех, подкладочная ткань, фурнитура) в размере ( ) руб., включая % НДС ( ) руб.; — стоимости изготовления мехового изделия в размере ( ) руб., включая % НДС ( ) руб. 2.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость материала, указанного в п.
2.1, и аванс в размере % от стоимости изготовления изделия в течение дней после получения оригинала счета Подрядчика. Окончательный расчет производится в течение после подписания Сторонами Акта выполненных работ (Приложение N ). 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Подрядчик обязуется: 3.1.1.
Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы Заказчику. 3.1.2. Выполнить работы по настоящему Договору собственными силами без привлечения сторонних организаций. 3.1.3.Согласно пункту 1 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) патентная система налогообложения устанавливается Кодексом, вводится в действие в соответствии с Кодексом законами субъектов Российской Федерации и применяется на территориях указанных субъектов Российской Федерации в отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в пункте 2 названной статьи Кодекса. На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса патентная система налогообложения применяется в отношении предпринимательской деятельности в виде ремонта и пошива швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонта, пошива и вязания трикотажных изделий.

В случае обнаружения недостатков мехового изделия Заказчик вправе по своему выбору потребовать: — безвозмездного устранения недостатков выполненной работы; — соответствующего уменьшения цены выполненной работы; — безвозмездного изготовления другого мехового изделия из материала такого же качества. При этом Заказчик обязан возвратить ранее переданное ему Подрядчиком меховое изделие; — возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьим лицом.

Источник: http://2155317.ru/nalog-s-dogovora-podryada-na-poshiv-mehovyh-izdelij/

Договор подряда на изготовление швейной продукции (работа выполняется иждивением подрядчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате)

Налог с договора подряда на пошив меховых изделий

дата и место подписания

___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с одной стороны, и ___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по изготовлению следующей швейной продукции: _____________ и передать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Качественные характеристики, количество продукции, вид изделий, пожелания Заказчика к оформлению продукции, а также предполагаемые сроки выполнения работы указаны в задании Заказчика (Приложение N __).

1.3. Для изготовления швейной продукции Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в стоимость работ, установленную настоящим договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания на изготовление швейной продукции подготовить эскиз изделия каждого вида и направить эскизы на утверждение Заказчику. Утвержденные (подписанные) Заказчиком эскизы швейной продукции становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.2. Не позднее _______ с момента окончательного согласования с Заказчиком эскизов швейной продукции приступить к выполнению работы и завершить работу не позднее _______ с момента ее начала.

2.1.3. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности продукции к приемке, согласовать дату приема-передачи результатов работ, подготовить к этой дате оригиналы документов, предусмотренных п. 3.2.2 настоящего Договора.

2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи швейной продукции, передать продукцию по акту выполненных работ. В случае если у Заказчика имеются претензии к качеству результата работ, согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения выявленных недостатков.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора направить Подрядчику задание Заказчика.

2.2.2. Не позднее ______ с момента получения от Подрядчика эскизов швейной продукции направить Подрядчику: а) согласие с разработанными эскизами;

б) возражения по существу.

2.2.3. По получении от Подрядчика уведомления о готовности продукции к приему-передаче согласовать дату, принять результат работ не позднее согласованной даты.

2.2.4. Оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ (________) рублей, включая НДС 18%.

3.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в следующем порядке:

3.2.1. В течение ___ (_______) банковских дней с момента получения оригинала счета Подрядчика уплатить ______% от суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.2.2. В течение ___ (_______) банковских дней с момента получения от Подрядчика оригиналов следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры – перечислить на расчетный счет Подрядчика оставшуюся сумму в размере _________ руб.

3.3. Заказчик оплачивает работу Подрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.

Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть изготовленную продукцию по акту выполненных работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику в течение _______ начиная с даты, согласованной Сторонами для приема-передачи готовой продукции.
Приемка изготовленной швейной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: ____________________.

4.2. Требования Заказчика по качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную продукцию, а именно ______ месяцев.

4.3. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков изготовленной продукции или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет: ____________ (варианты: Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, Стороны поровну).

4.4. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим Договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (статьи 359 и 360 ГК РФ) до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие швейной продукции требованиям задания Заказчика и утвержденного Заказчиком эскиза. В случае изготовления некачественной продукции и/или не соответствующей указанным требованиям Заказчик вправе по своему выбору:

5.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в дополнительно согласованный Сторонами срок.

5.1.2. Потребовать от Подрядчика безвозмездно выполнить работу заново.

5.1.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных документально подтвержденных убытков.

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.2.1 – 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.1.1 – 2.1.4 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 5.3 настоящего Договора.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, иные стихийные бедствия.

6.2. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок ________ известить контрагента любым доступным способом о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 – 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменения условий настоящего Договора оформляются путем составления дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

——————————–

В соответствии с п. 2 ст. 703 ГК РФ по договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

Источник: https://www.xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=1867

Вопрос права
Добавить комментарий